Sono online i modelli della lettera di invito e del Capitolato Speciale di Appalto per la realizzazione dei basamenti dei Moduli Abitativi Provvisori (MAP), le cosiddette casette in legno, e per le relative opere di urbanizzazione leggera.

I Sindaci possono così avviare, con la collaborazione dei loro uffici tecnici, le gare per la progettazione e la costruzione delle aree in cui saranno installati i MAP. Nel frattempo il Dipartimento della protezione civile avvierà la gara pubblica europea per l’acquisto delle casette in legno. In questo modo si prevede che, quando sarà conclusa la gara, saranno pronti i basamenti e quindi potranno essere montati i moduli abitativi.

Modello lettera di invito per urbanizzazioni

 

COMUNE DI ____________________

 

Oggetto: Lettera d’invito per la progettazione e l’esecuzione dei basamenti dei Moduli Abitativi Provvisori in Legno e delle relative opere di urbanizzazione per il ricovero provvisorio della popolazione di questo Comune colpito dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

 

Codesta Impresa è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l’appalto, dei lavori indicati in oggetto.

La presente lettera di invito ed il Capitolato Speciale di Appalto, contengono le informazioni necessarie e le modalità di presentazione dell’offerta.

L’appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell’insediamento abitativo provvisorio finalizzato ad ospitare la popolazione di questo Comune colpito dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, mediante la costruzione di basamenti in calcestruzzo debolmente armato, nel numero e delle dimensioni di cui agli allegati elaborati, nonché di tutte le opere di urbanizzazione ed impiantistiche come specificato nell’allegato Capitolato Speciale di Appalto.

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera c, e comma 6 del D.Lg.vo n. 163/2006 e s.m.i. con le procedure di cui all’art. 89 del Regolamento approvato con DPR 21-12-1 999 n. 554.

IMPORTO DEI LAVORI: L'importo dei lavori, a corpo e non a misura, è pari a €.

Su detto importo deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, che sarà aumentato dell’importo degli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad alcun ribasso, come disposto dall’art. 131 comma 3 del D. Lg.vo 163 del 12/4/06, determinato nella percentuale onnicomprensiva del 5% (cinque percento) dell’importo lordo dei lavori.

TERMINI DI ESECUZIONE: I lavori di cui all’oggetto devono essere eseguiti in giorni n. ____ (         ), conteggiati in giorni naturali, continui e consecutivi, compresi i festivi, a decorrere dalla data di consegna delle aree.

Il progetto definitivo/esecutivo dovrà essere sottoposto alla validazione dell’Amministrazione entro cinque giorni dalla consegna delle aree.

L’Amministrazione può disporre la consegna delle aree entro tre giorni
dall’aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto di appalto.

La data di ultimazione e le date intermedie come sopra definite, devono essere considerate termini essenziali di contratto.

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: è richiesta la qualificazione nella sola categoria prevalente, identificata nella categoria OG3 , come definita dal DPR n. 34/2000, per la classifica corrispondente all’importo dei lavori. Sono subappaltabili, nella misura del 30%, tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente.

Oltre alla certificazione SOA attestante la qualificazione di cui innanzi, l’impresa dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta.

Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea, la qualificazione di cui sopra non è condizione obbligatoria, ma accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore _______  del

giorno_________________ (termine perentorio ed inderogabile)

L’offerta e tutta la documentazione richiesta, dovranno essere redatti in lingua italiana. Il plico contenente l’offerta dovrà essere indirizzato esclusivamente a:

Comune di                                      Via

e dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata con ceralacca e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, nei termini sopra indicati.

Si precisa che il plico dovrà riportare il nominativo della Impresa/Società/A.T.I, l’indirizzo di cui sopra e la dicitura:

“CONTIENE OFFERTA PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN LEGNO E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE ” -

NON APRIRE.

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità circa il ritardo nel recapito. Non verranno accettate consegne presso sedi diverse dal quella indicata.

All’interno del plico dovranno essere inseriti, a pena di esclusione dalla procedura, ulteriori n. 2 plichi, con la stessa dicitura di quello esterno e il nominativo dell’Impresa/Società/A.T.I, sigillati e controfirmati dal legale rappresentante sui lembi di chiusura contraddistinti, rispettivamente, dalle seguenti diciture:

PLICO N° 1: “DOCUMENTAZIONE”

PLICO N° 2: “OFFERTA ECONOMICA”

Il PLICO N° 1, recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere soltanto, a pena di esclusione dalla procedura, e senza alcun riferimento all’offerta economica, la seguente documentazione redatta in lingua italiana. La documentazione può essere ammessa in lingua straniera purché tradotta in lingua italiana e certificata da Autorità a ciò preposta:

1.       Certificato di data non anteriore a 6 mesi di iscrizione alla CCIAA o equipollente per le società straniere, completo della dicitura antimafia (in caso di RTI dovrà essere prodotto da ogni singola società del raggruppamento o RTI);

2.       copia della presente lettera di invito e del Capitolato Speciale di Appalto firmati in ogni pagina per accettazione da tutti i legali rappresentanti dell’Impresa e/o del RTI;

3.        il legale o i legali rappresentanti della società ovvero tutti i soggetti dotati di poteri rappresentativi del RTI dovranno dimostrare o dichiarare, nelle forme stabilite dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con l’allegazione della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sotto la propria personale responsabilità:

3.1 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di procedimento in corso a suo carico ai fini della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.;

3.2 di non essere incorso, rispetto alla data di presentazione dell’offerta, in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lg.vo 12-4- 2006 n. 163;

3.3 che la società non si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla Legge 22-11-2002, n. 266, per le società italiane;

3.4 che la società è in regola con il pagamento di imposte e tasse;

3.5 di non trovarsi in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altre imprese, anche da sole e/o costituite in R.T.I., partecipanti alla gara;

3.6 l’inesistenza a suo carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/65 e di non aver commesso errori gravi nell’esecuzione di contratti pubblici.

4.       Dovrà inoltre l’Impresa, Società, R.T. I, dichiarare/presentare:

4.1 di avere nelle disponibilità, ovvero di avere accertato la pronta reperibilità sul mercato dei materiali attinenti e necessari alla realizzazione dei lavori;

4.2 di assicurare la fruibilità dei basamenti già realizzati, anche durante i lavori di nuovi, anche in pendenza dell’esecuzione delle urbanizzazioni, organizzando le operazioni di cantiere in modo da garantire, in particolare, la sicurezza delle vie di accesso;

4.3 di aver tenuto conto, nella presentazione dell’offerta, dei costi dei materiali, della manodopera, dei trasporti dei noli e di ogni altro onere e di tutte le spese comunque occorrenti nell’esecuzione delle attività, nonché dell’incidenza delle variazioni delle succitate voci di costo, per tutto il periodo contrattuale;

4.4 di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi derivanti dal rispetto delle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore, anche a livello di accordi locali integrativi dei contratti di lavoro;

4.5 di esonerare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere

derivante dall’utilizzo di materiali o sistemi costruttivi protetti da brevetto o da

privativa industriale, riconoscendo di essere tenuta a rispondere solo in proprio

verso gli eventuali aventi diritto, per tali titoli;

4.6 i disegni esecutivi dei lavori per i quali viene presentata l’offerta;

4.7 l’elenco delle specifiche relative a tutti i requisiti richiesti al Capo VI del Capitolato Speciale d’Appalto;

4.8 certificazioni di qualità, rilasciate da organismi abilitati secondo le norme vigenti, delle metodologie produttive, dei materiali utilizzati;

4.9 il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), o equipollente, se del caso, per le società straniere, di data non inferiore ad un mese;

4.10 il nominativo ed il recapito telefonico di un referente della Società o della capogruppo mandataria reperibile H24.

Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere siglate in ogni pagina e sottoscritte, con firma leggibile e per esteso della persona autorizzata a rappresentare e impegnare legalmente la società concorrente.

In detto plico dovrà essere inserito, inoltre, l’elenco di tutti i documenti prodotti, ad eccezione di quelli attinenti all’offerta economica.

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di disporre indagini sulla potenzialità e capacità finanziaria, economica e tecnica oltre all’accertamento d’ufficio, di fatti, stati e qualità autocertificati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

La mancanza o l’irregolarità non sanabile di uno dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla procedura negoziata.

Il PLICO n. 2 recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta indicante il ribasso percentuale offerto sull’importo “a corpo” di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, che dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, ed essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla persona autorizzata a rappresentare ed impegnare legalmente l’ Impresa/Società/R.T. I. concorrente.

Non sono ammesse, pena esclusione dalla procedura negoziata, offerte economiche in aumento e/o condizionate e/o espresse in modo indeterminato.

Nessun onere, nessun rimborso, nessun riconoscimento di spesa sarà riconosciuto alle ditte concorrenti per la partecipazione alla procedura negoziata, sia per quelle ammesse in graduatoria sia per quelle escluse.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: In sede di partecipazione alla procedura negoziata, l’Impresa dovrà fornire il titolo, da inserire tra la documentazione di cui al “PLICO 1”, comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio, che dovrà essere prodotta in conformità a quanto stabilito dal DM 12/03/2004 n. 123, a garanzia della serietà dell’offerta, pari al 2% (due percento) dell’importo lordo dei lavori ai sensi del comma 1 dell’art. 75 del D.Lgvo 163/06, che dovrà essere emesso a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Via Ulpiano, 11 – 00193 Roma.

Oltre alle assicurazioni e alle garanzie richieste con gli articoli 16 e 18 del Capitolato Speciale di Appalto, a pena di esclusione, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare entro cinque giorni dall’aggiudicazione, la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dell’affidamento. L’importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50% nei modi e nei termini di cui al comma 6 dell’art. 75 del D.Lg.vo n. 163/06.

Inoltre, entro cinque giorni dall’aggiudicazione – lettera d’ordine – dovrà essere presentato il Piano Operativo di Sicurezza a termine del D. Lg.vo n. 81/2008 e s.m.i. ed il nominativo del responsabile della sicurezza in fase esecutiva.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA: Ai sensi del D. Lg.o n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

INFORMAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTO: andranno inoltrate via fax al n. a: Comune di                                         .

Il Responsabile del procedimento è: L’Aquila, lì

 

 

 

Capitolato urbanizzazioni comuni

 

COMUNE DI

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER L’ESECUZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI

ABITATIVI PROVVISORI IN LEGNO E DELLE RELATIVE

OPERE DI URBANIZZAZIONE

 

INDICE

CAPO 1: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1: Oggetto del contratto di fornitura e posa in opera	3
Articolo 1.1: Descrizione generale delle opere..........................................................................................	3
Articolo 2: Ammontare dei lavori	4
Articolo 3: Norme che regolano lavori	4
Articolo 4: Condizioni ai fini dell’esecuzione dei lavori ............................................................................................	.   .4
Articolo 5: Oneri ed obblighi a carico dell’Impresa........................................................................	4
Articolo 6: Invariabilità dei prezzi	5
Articolo 7: Eventuali lavori complementari non oggetto dell’appalto................................................	6
CAPO 2: TEMPO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 8: Consegna aree e inizio dei lavori .....................................................................................	6
Articolo 9: Programma dei lavori.	6
Articolo 10: Termine di esecuzione dei lavori ...........................................................................................	6
Articolo 11 : Sospensione e proroga dei termini.............................................................................................	7
Articolo 12: Penali per ritardi nell' esecuzione...............................................................................................	7
CAPO 3: MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Articolo 13: Variazioni	7
Articolo 14: Subappalto	7
Articolo 15: Tutela dell'Amministrazione aggiudicatrice ................................................................................	8
Articolo 16: Assicurazioni ............................................................................................................................	8
Articolo 17: Verifica delle lavorazioni ..........................................................................................................	8
Articolo 18: Garanzie...................................................................................................................................	8
CAPO 4: QUALITA' DEI LAVORI, MODALITA' DJ PAGAMENTO, COLLAUDO
Articolo 19: Certificazioni statiche e impiantistiche, schemi degli impianti ......................................................	9
Articolo 20: Collaudo , ..................................................................................................................................	9
Articolo 21: Pagamenti...................................................................................................................................	9
Articolo 22: Cauzioni , , ...................................................................................................................................	10
CAPO 5: PATOLOGIE CONTRATTUALI E RIMEDI.
Articolo 23: Valutazione dei lavori a misura..............................................................................................................	10
Articolo 24: Foro competente                                                                                                                                                               .	10
CAPO 6: SPECIFICHE TECNICHE
Articolo 25: Qualità e accettazione dei materiali in genere.............................................................................	10
Articolo 26: accettazione, qualità ed impiego dei materiali	11
Articolo 27: Provvista dei materiali ......................................................................................  .........................	11
Articolo 28: Osservanza di leggi e norme tecniche...............................................................................................	12
Articolo 29: Scavi e sbancamenti in generale ......................................................................................................	12
Articolo 30: Opere d’arte .................................................................................................................................	13
Articolo 31: Barriere stradali di sicurezza...........................................................................................................	13
Articolo 32: Opere di sistemazione a verde ..................................................................................................... .	14
Articolo 33: Segnaletica	14
Articolo 34: Fognatura	14
Articolo 35: Consistenza degli impianti	15

CAPO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1: Oggetto del contratto.

1.      II presente capitolato riguarda la progettazione e l’esecuzione dei basamenti e/o fondazioni dei prefabbricati e/o moduli abitativi provvisori (MAP) in legno e delle relative opere di urbanizzazione –Impianto idrico e fognante, distribuzione elettrica, distribuzione gas-metano, pubblica illuminazione, strade, marciapiedi, sistemazione a verde e arredo urbano -, secondo Ie modalità previste nel presente capitolato, e nella lettera d'invito, da eseguirsi nella Provincia di L’Aquila e nei Comuni del territorio colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per l'alloggiamento provvisorio della popolazione.

2.    Il numero dei basamenti debolmente armati dei prefabbricati da eseguire, è quello indicato nei disegni e tavole allegate.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto.

Articolo 1.1: Descrizione generale delle opere

I lavori e le opere oggetto del presente appalto, possono sinteticamente riassumersi come appresso:

1.       opere di modellamento dei terreni mediante scavi/riporti, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico il trasporto e lo scarico in discarica controllata, ovvero il riutilizzo nei rilevati e/o riempimenti di cavi, ove possibile, e per risagomature e riprofilature del sito.

2.       basamenti dei MAP (Moduli Abitativi Provvisori), eseguite in calcestruzzo debolmente armato, nelle forme e dimensioni richieste dalla singola tipologia del modulo e dagli elaborati tecnici allegati.

3.       formazione di rilevato stradale e relativo sottofondo in misto naturale di cava, opportunamente costipato e rullato per uno spessore minimo di cm 40 in corrispondenza delle strutture viarie.

4.       pavimentazione stradale da realizzare secondo gli elaborati progettuali, in tout-venant bitumato dello spessore di cm 8, ricoperto da uno strato di usura in conglomerato bituminoso fillerizzato dello spessore di cm 3.

5.       pavimentazione parcheggi, in masselli filtranti (50% a verde) ovvero come per la pavimentazione stradale.

6.       pavimentazione marciapiedi in asfalto colato dello spessore di cm 2 su n massetto in calcestruzzo dello spessore di 10 cm.

7.       pavimentazione vialetti pedonali in conglomerato bituminoso.

8.       realizzazione, ove necessitano, di eventuali cordoli di delimitazione dei marciapiedi e dei vialetti con elementi del tipo prefabbricato in cls cementizio posati su sottofondo e rinfianco in cls.

9.       impianto di distribuzione idrico, con pozzetto di derivazione terminale per ogni modulo prefabbricato.

10.    impianto di distribuzione elettrica, in cavidotto, con pozzetto di derivazione terminale per ogni modulo prefabbricato.

11.  impianto di distribuzione di gas-metano, in cavidotto, fino al punto di erogazione della singola utenza, compresa la fornitura in opera dell’involucro metallico per l’alloggiamento del contatore che dovrà essere conforme alle prescrizioni dell’Ente gestore.

12.  la fognatura, prevista sia per le acque meteoriche che per le nere, è realizzata con tubazioni in PVC, completa di opportuni pozzetti di scarico prefabbricati, muniti di chiusini in ghisa carrabili, comprensivo di allaccio delle acque nere nel condotto comunale.

13.  le acque meteoriche sono recapitate nella relativa rete comunale, ovvero in scoli naturali, previa posa di fosse di prima pioggia.

14.  per le zone a verde è prevista la stesa e la modellatura di terreno vegetale per uno spessore di 40 cm.

15. Impianto di pubblica illuminazione, è prevista mediamente l’installazione di 25 punti luce per ettaro su pali h=4m e lampade 125W.

Saranno computate a parte le eventuali opere necessarie per lo spostamento e/o rimozione dei sotto e sopra servizi.

Articolo 2: Ammontare dei lavori.

1.       L'importo, a corpo e non a misura, dei lavori a base d’appalto è pari a €. ________

(diconsi €uro _______________________________________  .

2.   Il numero e l’ubicazione degli insediamenti-nuclei abitativi nonché le opere impiantistiche e di urbanizzazione è quello risultante dal progetto preliminare posto a base di gara.

3. Sull’importo a corpo, come sopra individuato, deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad alcun ribasso, come disposto dall’art.131 comma 3 del D.Lgs.vo. 163/2006 e s.m.i., determinato nella percentuale onnicomprensiva del 5% (cinque percento) dell’importo lordo dei lavori.

Articolo 3: Norme che regolano lavori.

1.   L’esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato speciale di appalto è sottoposta a tutte Ie disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti iI presente appalto nonché alle ordinanze di protezione civile emanate e che verranno eventualmente emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare gli eventi calamitosi per cui sono richiesti i lavori in argomento.

2.     L'impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare, in corso d’opera, tutte Ie varianti necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente capitolato, che dovessero sopravvenire, per tutta la durata di validità dell'offerta, così come definita nella lettera d'invito.

Articolo 4: Condizioni ai fini dell’esecuzione dei lavori.

1.     L'impresa accetta incondizionatamente tutte Ie clausole e Ie condizioni previste nel presente capitolato speciale di appalto e nella lettera d'invito.

2.   L’importo a corpo dei lavori, determinato come al precedente articolo 2, è comprensivo di ogni onere e magistero relativo al completamento dell’opera ed all'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato, con esclusione della sola IVA.

3. L’importo a corpo dei lavori, determinato come al precedente articolo 2, è altresì comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri, costi e spese per rilievi, accertamenti ed indagini, per allacci ai pubblici servizi, per le spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Articolo 5: Oneri ed obblighi a carico dell’Impresa.

1.     L'impresa, al momento dell'offerta, si obbliga alla contestuale presentazione della documentazione elencata nella lettera d'invito e, in caso di aggiudicazione, alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo.

2.   Sono inoltre posti a carico dell'impresa tutti gli oneri appresso indicati, che si intendono compensati nei prezzi dell'appalto:

a) tutte Ie spese di contratto, come Ie spese di registrazione, diritti e spese contrattuali, Ie spese per la guardiania del cantiere, ogni spesa presente e futura fino al momento del

collaudo, ogni altra spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente indicata; b) spese per la realizzazione ed iI mantenimento, nel luogo del cantiere, di locali o baracche di superficie idonea ed idoneo arredo, necessari per iI personale interessato nella fase esecutiva dei lavori;

c) spese per la fornitura e posa in opera delle prescritte tabelle indicanti gli estremi delle autorizzazioni e delle altre indicazioni previste per legge, regolamenti ed altre norme;

d)     spese per lo sgombero, su semplice disposizione della direzione dei lavori, delle aree interessate dalla realizzazione delle opere oggetto del presente Capitolato dai manufatti che possano in qualsiasi modo interferire con I'esecuzione dei lavori medesimi;

e)   spese per lo sgombero immediato, dalle aree delle strutture realizzate, di tutto il materiale stoccato e depositato, al termine dei lavori e nel caso di particolari e motivate richieste da parte dell'Amministrazione appaltante;

f)     spese per la custodia e la buona conservazione delle opere realizzate fino alla definitiva approvazione del collaudo;

g)   spese per la realizzazione di esperienze, assaggi e prelevamenti, per la preparazione e I'invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'impresa agli istituti autorizzati di prova, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per Ie prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno eventualmente essere emanate durante il corso dei lavori, così come tutte Ie spese che si renderanno necessarie durante Ie operazioni di collaudo in corso d'opera, comprese Ie verifiche di stabilimento, ovvero quelle finali.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'impresa, nei modi ritenuti più idonei per garantirne l'autenticità;

h)   spese per la provvista dell'energia elettrica necessaria durante Ie varie fasi lavorative. È onere dell'impresa provvedere a proprie spese all'approvvigionamento della corrente elettrica, a mezzo generatori, allorché per qualsiasi ragione questa venisse a mancare;

i)spese per gli allacci e la fornitura dell'acqua necessaria durante Ie varie fasi lavorative. è onere dell'impresa provvedere a proprie spese all'approvvigionamento idrico , mediante I'utilizzo di idonei mezzi di trasporto, allorché per qualsiasi ragione venisse a mancare iI funzionamento della rete di distribuzione idrica;

j)   oneri per la manutenzione delle opere realizzate nei periodi compresi tra I'ultimazione dei lavori ed il collaudo, e nel successivo periodo stabilito dall'articolo 18 del presente Capitolato. La manutenzione, da assicurarsi nei periodi predetti, riguarda I'esecuzione di tutti i lavori di riparazione dei danni che dovessero verificarsi sulle opere e sulle forniture eseguite e quanto occorre per dare Ie stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi i soli danni prodotti da cause di forza maggiore;

k)   spese per la consegna all'Amministrazione, nel termine di giorni cinque dal certificato di ultimazione dei lavori , delle certificazioni prescritte dalla legge n. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte Ie spese necessarie e accessorie;

l)   spese per l'adozione nell'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità del proprio personale nonché di quello delle altre Amministrazioni e di terzi eventualmente coinvolti nei lavori oggetto del presente appalto, in osservanza delle norme contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 e nel d. Igs. N. 81/2008 , e successive modifiche ed integrazioni, restando unico responsabile in merito sollevando da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione ed il personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza delle prestazioni. L'impresa dovrà inoltre garantire iI rispetto delle vigenti normative in materia antinfortunistica;

m)   I'osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il lavoro e di tutte Ie vigenti disposizioni sulle assicurazioni e previdenze sociali dei propri dipendenti;

n)   la comunicazione tempestiva all'Amministrazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura della ditta e negli organismi tecnici ed amministrativi.

o)   la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e la nomina di un proprio responsabile della sicurezza in fase esecutiva per ogni cantiere.

Articolo 6: Invariabilità dei prezzi.

1.   L’importo a corpo, come determinato al precedente art. 2, è fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta, fissata nella lettera d'invito.

2.   Con l’importo a corpo, ridotto del ribasso offerto in sede di gara, si intendono compensati ogni spesa principale, provvisionale ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, I'intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione o

magistero ed ogni spesa in genere per eseguire Ie forniture e Ie opere secondo quanto prescritto dal presente Capitolato speciale di appalto, nonché Ie spese generali e l'utile d'impresa.

Articolo 7: Eventuali lavori complementari non oggetto dell’appalto.

1. Ad eccezione di sussistenza di causa di forza maggiore adeguatamente documentata e riconosciuta dalla stazione appaltante, non si da luogo a lavori complementari non oggetto dell'appalto, che in ogni caso dovranno essere determinati facendo riferimento ad analoghe categorie di lavori desunte dal prezzario regionale di riferimento in vigore nella Regione Abruzzo o secondo quanto disposto dell'articolo 136 del D.P.R. n. 554/99, e comunque autorizzate preventivamente dalla D.L. e dal R.U.P..

2. Non rientrano nel prezzo di cui al precedente art. 2 gli eventuali lavori connessi alla rimozione e/o spostamento dei sopra e sottoservizi.

CAPO 2

TEMPO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 8: Consegna aree e inizio dei lavori.

1.   Sulla base dei risultati della procedura negoziata esperita, si provvederà alla stipula del contratto ed alla consegna delle aree, che potrà avvenire entro tre giorni dall’aggiudicazione, anche nelle more della stipula del contratto.

2.     Effettuata la consegna delle aree, I'Impresa provvederà, entro cinque giorni, alla consegna del progetto definitivo e all’inizio dei lavori, che verrà verbalizzato da apposito atto del Direttore dei lavori, in conformità alle planimetrie di progetto contenenti I'ubicazione dei prefabbricati, delle urbanizzazioni e delle reti dei servizi.

3.   La consegna delle aree, relative agli insediamenti-nuclei abitativi, potrà anche avvenire in tempi e modi parziali e differiti nel tempo senza che l’impresa possa accampare richieste di maggiori oneri. In tale fattispecie il tempo di esecuzione decorrerà dalla consegna definitiva dell’area.

4.   Qualora l’Impresa aggiudicataria non si presenti e/o non accetti la consegna delle aree e/o non dia inizio ai lavori, nei modi e nei termini stabiliti, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di diffida giudiziale con escussione della fideiussione provvisoria; provvederà all’esecuzione dei lavori con l’Impresa che la segue nella graduatoria di cui alla procedura negoziata esperita.

5. Il tempo di esecuzione è fissato nella lettera di invito.

Articolo 9: Programma dei lavori.

1.     Ricevuto I'ordine della consegna dei lavori dall'Amministrazione l'impresa dovrà dare immediato avvio ai lavori secondo il programma che sarà contrattualmente stabilito: detto programma vincola immediatamente l'impresa, che dovrà rispettarlo secondo i termini in esso contenuti, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che potrà, ove lo ritenga, disporre modifiche anche in corso di esecuzione dei lavori.

2.     La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni del precedente art. 8, dà facoltà all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa ed in danno dell'impresa.

Articolo 10: Termine di esecuzione dei lavori.

1.   II termine utile per l’ultimazione dei lavori verrà fissato sulla lettera di invito, intendendosi iI relativo periodo conteggiato in giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi, a decorrere dalla data di consegna delle aree, secondo Ie modalità di cui all'articolo 8. Detto termine è inderogabile, fatte salve Ie proroghe che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 11 del presente Capitolato speciale di appalto.

2.       L'ultimazione dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicata dall'impresa all'Amministrazione che provvederà, tramite il Direttore dei lavori, in contraddittorio con I'impresa stessa, a redigere apposito certificato di ultimazione.

Articolo 11: Sospensione e proroga dei termini.

1.     I lavori oggetto del presente Capitolato possono essere sospesi solo per condizioni meteo climatiche eccezionali per la stagione e per la regione climatica di esecuzione o tali da pregiudicare la perfetta realizzazione delle opere in calcestruzzo. I lavori dovranno immediatamente essere ripresi al cessare delle predette condizioni. Fuori dalle predette condizioni non è consentita alcuna sospensione dei lavori, fatte salve quelle stabilite dalla stazione appaltante.

2.   E’ possibile da parte dell'impresa la richiesta di proroga sul termine dei lavori solo per Ie motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

3. Non è riconosciuto come elemento di forza maggiore qualsiasi altro caso non previsto nei punti precedenti. Per I'eventuale richiesta di proroga l'impresa dovrà attuare quanto disposto dall'articolo 26 del D.M. n. 145/2000 (Capitolato generale di appalto).

Articolo 12: Penali per ritardi nell'esecuzione.

1.     Qualora i lavori per I'esecuzione delle opere oggetto del presente Capitolato speciale dovessero protrarsi oltre i termini contrattuali verrà applicata all'impresa una penale fissata nella misura dell'1% (uno percento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2.   Qualora iI ritardo rispetto alla scadenza di cui al comma 1 superi il termine di 10 giorni rispetto al cronoprogramma sottoscritto dall'impresa, l'Amministrazione può provvedere senza altre formalità alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere.

CAPO 3

MODALlTA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 13: Variazioni.

1.     L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di apportare variazioni sui lavori oggetto del presente Capitolato rispetto a quanto stabilito dal contratto.

2.     La variazione dei basamenti, nel numero e nelle dimensioni, dei moduli abitativi provvisori (MAP) rispetto alle previsioni dell’insediamento-nucleo abitativo, potrà avere luogo nel limite del 5%. Le maggiori o minori lavorazioni dovranno essere eseguite allo stesso prezzo, patti e condizioni.

3. Potrà anche avere luogo una diversa collocazione e/o ampliamento e/o riduzione della superficie dell’insediamento-nucleo abitativo le cui maggiori o minori lavorazioni dovranno essere eseguite allo stesso prezzo, patti e condizioni. È fatta salva per l'lmpresa la facoltà di recedere dall'appalto nel caso di eccedenza oltre il limite del 20% (venti per cento).

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre tutte Ie modifiche che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita dei lavori, senza che l'impresa possa da ciò trarre motivi per avanzare richieste per maggiori compensi, anche nel caso di diversa disposizione territoriale delle unita abitative.

Articolo 14: Subappalto.

1.     E’ fatto assoluto divieto all'impresa di cedere, in tutto o in parte, I'opera o la fornitura senza I'approvazione dell'Amministrazione, sotto la pena di immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e di rifondere i danni prodotti da tale azione.

2.     L'eventuale affidamento in subappalto è subordinato all'osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 118 del D. Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, con la specifica delle parti di lavori che l'impresa intende eventualmente subappaltare a terzi.

3.       Le imprese subappaltatrici dovranno essere scelte tra quelle in possesso delle certificazioni SOA per Ie specifiche categorie di lavori oggetto del subappalto, nonché dei requisiti di cui al comma 1dell'art.4.

4.   ll subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione.